敲響法槌 
金誠同達成立于1992年，總部位于北京，在上海、深圳、合肥、杭州、南京、成都、西安、沈陽、濟南設有分所，并在日本東京設有辦事處。今天，金誠同達已發展成為中國境內極具規模、最富活力的律師事務所之一。 在諸多業務領域，金誠同達都已成為行業里的領頭軍，能夠為客戶提供全方位、多層次、個性化的優質法律服務，業務范圍涵蓋公司設立與合規、資本市場、金融、保險、信托、房地產、項目融資、基礎建設、PE/VC、資產管理、并購、稅務、知識產權、互聯網、反壟斷、勞動法、訴訟與仲裁以及境外投資、外商投資、國際貿易、WTO爭端解決、跨境爭議解決等。
作者：喬謙律師
來源：敲響法槌（ID：qiao18305313373）
【裁判要旨】
《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期。本案中發承包雙方約定工程款支付的節點為最終竣工后付清，一審法院認定轉移占有之日應當支付工程價款，符合上述司法解釋的規定。
【最高人民法院判例】
黑龍江某公司建設工程施工合同糾紛案
【簡要案情】
一、黑龍江某公司作為發包人，北京某公司作為承包人，雙方簽署合同，約定發包人將風電機組安裝工程發包給承包人，由北京某公司墊資施工，合同價格為固定總價1.5億元；
二、合同價款約定為：合同簽訂后7日內發包人支付20%預付款，完工后支付到合同總價的95%，最終竣工后付清；
三、2014年11月14日，發包人組織驗收，提出問題，結論為同意接管，整改項立即落實。
四、2014年12月24日，案涉項目并網運行，開始發電。2018年被電力公司解網停運；
【爭議焦點】
發包人應否支付工程款
【裁判結果】
判決發包人支付工程款及利息違約金
【裁判規則】
案涉《總承包合同》專用條款附件三《合同價格和付款方式》約定，案涉工程付款進度“完工后支付到合同總價的95%，最終竣工后付清”。《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條第三項規定：“建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期。”因立宏公司在案涉工程未經竣工驗收的情況下既已占有使用，根據上述司法解釋的規定，應以立宏公司占有使用案涉工程的時間即2014年12月24日為竣工日期。據此，根據《總承包合同》關于工程款支付進度的約定，立宏公司應向天源公司支付工程款。一審法院認定案涉項目于2014年12月24日竣工，符合上述司法解釋規定，并無不當；進一步，一審法院據此判決立宏公司向天源公司支付工程款、利息、違約金，亦無不當。
注：文章為作者獨立觀點，不代表資產界立場。
題圖來自 Pexels，基于 CC0 協議
本文由“敲響法槌”投稿資產界，并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有，未經授權，請勿轉載，謝謝！
